第一條　為加強建設(shè)工程造價管理，規(guī)范建設(shè)工程造價計價行為，合理確定和有效控制工程造價，維護工程建設(shè)各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省實際，制定本辦法。

　　第二條　本省行政區(qū)域內(nèi)從事建設(shè)工程造價活動，適用本辦法；依法必須進行招標的建設(shè)工程造價活動，按照本辦法的規(guī)定實施監(jiān)督管理。

　　本辦法所稱建設(shè)工程造價，是指建設(shè)工程項目從立項到竣工驗收并交付使用所需的全部費用。主要包括工程費、工程建設(shè)其他費、工程預(yù)備費、有關(guān)稅款和建設(shè)期間銀行貸款利息、國家規(guī)定應(yīng)當計入工程造價的其他費用等。

　　第三條　縣級以上建設(shè)行政主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程造價的監(jiān)督管理工作，具體工作由其工程造價管理機構(gòu)負責實施。

　　省交通、水利等部門負責本行業(yè)工程造價管理工作。各專業(yè)工程造價管理機構(gòu)按照有關(guān)專業(yè)工程造價管理規(guī)定和相關(guān)定額標準，做好本行業(yè)工程造價管理的具體工作。

　　第四條　省級工程造價管理機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和工程建設(shè)規(guī)范、標準，制定工程造價的管理制度和計價規(guī)則，編制建設(shè)工程消耗量指標，為建設(shè)工程造價提供計價依據(jù)。

　　各級工程造價管理機構(gòu)應(yīng)當及時采集并發(fā)布人工、材料、施工機械臺班的市場價格和工程造價平均指數(shù)、價格變化趨勢等造價信息，為各類建設(shè)工程造價提供計價參考。

　　第五條　依法必須進行招標的建設(shè)工程必須采用國家和省現(xiàn)行的建設(shè)工程造價計價依據(jù)。禁止建設(shè)工程參與各方當事人相互串通、高估冒算牟取非法利益。

　　建設(shè)工程造價的計價依據(jù)主要包括工程投資估算指標、工期定額、概算定額、預(yù)算定額（統(tǒng)一基價表與估價表）、費用定額、施工機械臺班費用定額及補充定額、國家和省規(guī)定的其他計價依據(jù)。

　　第六條　建設(shè)工程投資估算應(yīng)當按照工程計價依據(jù)并參考建設(shè)期價格、利率、匯率變化等進行編制。

　　第七條　建設(shè)工程設(shè)計概算應(yīng)當在投資估算的控制下，按照概算編制原則和工程計價依據(jù)進行編制。經(jīng)批準的設(shè)計概算作為投資和造價控制的主要依據(jù)，未經(jīng)項目審批部門批準，不得突破。

　　第八條　建設(shè)工程施工圖預(yù)算應(yīng)當在批準的設(shè)計概算范圍內(nèi)，由注冊造價工程師或者具有相應(yīng)資格的造價員，依據(jù)經(jīng)審定批準的施工圖、施工組織設(shè)計方案、計價依據(jù)以及有關(guān)規(guī)定進行編制。

　　第九條　建設(shè)工程計價方式可采用工程量清單計價辦法或定額計價辦法，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定在招標文件中明確。但兩種計價辦法不能在同一工程項目中混合使用。

　　第十條　發(fā)包人和承包人應(yīng)當依法簽訂書面的《建設(shè)工程施工合同》。依法必須進行招標的建設(shè)工程，合同價和中標價應(yīng)當一致。合同價款在合同中約定后，任何一方不得擅自改變，并不得在合同之外另行訂立與合同實質(zhì)內(nèi)容不一致的其他協(xié)議。

　　第十一條　《建設(shè)工程施工合同》應(yīng)當按照國家和省有關(guān)規(guī)定，對下列工程造價事項做出約定：（一）工程合同價款；（二）預(yù)付工程款、撥付工程進度款的數(shù)額、支付時限及方式；（三）設(shè)計變更、工程量清單錯項、漏項、計算錯誤的認定及工程價款的調(diào)整辦法、索賠方式、時限要求和相應(yīng)價款的支付方式；（四）工程質(zhì)量保證（保修）金的數(shù)額、預(yù)扣方式及返還時限；（五）工期及工期提前或延后的獎懲辦法；（六）設(shè)備、材料價格變化等風險承擔的范圍、幅度及超過約定范圍、幅度時工程合同價的調(diào)整辦法；（七）竣工結(jié)算及結(jié)算后工程款支付辦法與違約責任；（八）安全措施、文明施工和意外傷害保險費用；（九）與履行合同、支付價款相關(guān)的擔保事項及發(fā)生工程計價糾紛的解決方式；（十）雙方認為應(yīng)當約定的其他工程造價事項。

　　第十二條　依法必須進行招標的建設(shè)工程，發(fā)包人和承包人在簽訂《建設(shè)工程施工合同》后7日內(nèi)，由承包人將合同副本提交縣級以上工程所在地工程造價管理機構(gòu)備案。辦理備案時，應(yīng)當同時提交招標文件、中標通知書、中標人的商務(wù)標及中標價的電子數(shù)據(jù)等資料。

　　施工過程中發(fā)包人和承包人雙方簽訂的涉及工程造價調(diào)整的補充合同、補充協(xié)議應(yīng)當及時報工程造價管理機構(gòu)備案。

　　第十三條　當合同規(guī)定的調(diào)整合同價款的情況發(fā)生后，承包人應(yīng)當在14日內(nèi)將調(diào)整原因、金額以書面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人確認調(diào)整金額后將其作為追加合同價款，按合同約定辦理。發(fā)包人收到承包人通知后14日內(nèi)不予確認也不提出意見，視為已經(jīng)同意該項調(diào)整；若承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出調(diào)整報告或者通知發(fā)包人，發(fā)包人可以根據(jù)有關(guān)資料，決定是否調(diào)整和調(diào)整的金額，并書面通知承包人。

　　施工合同約定的調(diào)整內(nèi)容所涉及到的工程造價簽證，應(yīng)當是有承包人、發(fā)包人雙方代表和監(jiān)理工程師或造價工程師簽字的書面材料。

　　第十四條　工程竣工結(jié)算應(yīng)當以發(fā)包人和承包人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》為依據(jù)，結(jié)合合同約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容進行編制。

　　依法必須進行招標的建設(shè)工程，竣工結(jié)算應(yīng)當以在工程造價管理機構(gòu)備案的《建設(shè)工程施工合同》為依據(jù)，結(jié)合合同約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容進行編制。

　　第十五條　工程竣工后，除發(fā)包人與承包人有合同約定外，承包人應(yīng)當于竣工驗收合格之日起28日內(nèi)，向發(fā)包人提交完整的竣工結(jié)算文件。

　　第十六條　發(fā)包人在收到承包人提交的工程竣工結(jié)算文件后，有條件的可直接進行審查，或者委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢企業(yè)進行審查，并在規(guī)定的期限內(nèi)提出書面審查意見。逾期未提出審查意見的，視為已經(jīng)認可。

　　工程造價咨詢企業(yè)進行工程竣工結(jié)算審查，應(yīng)當客觀、公正，并在合同約定的期限內(nèi)完成。

　　第十七條　工程造價咨詢企業(yè)的初步審查意見應(yīng)當書面送達發(fā)包人和承包人雙方。發(fā)包人和承包人在收到后15日內(nèi)，應(yīng)當反饋同意或修改的意見。逾期無反饋意見的，視為已經(jīng)認可。

　　第十八條　工程竣工結(jié)算審查完成后，發(fā)包人應(yīng)當在規(guī)定期限內(nèi)支付工程結(jié)算款，不得拖延付款。

　　承包人在取得工程進度款、竣工結(jié)算價款后，應(yīng)當優(yōu)先支付勞動者工資。

　　第十九條　在工程竣工結(jié)算活動中發(fā)生爭議的，由承包人和發(fā)包人雙方根據(jù)計價依據(jù)和有關(guān)規(guī)定協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向工程所在地工程造價管理機構(gòu)申請調(diào)解處理，也可依照合同約定提請仲裁委員會仲裁或依法向人民法院提起訴訟。

　　第二十條　依法必須進行招標的工程，竣工結(jié)算文件經(jīng)承包人和發(fā)包人雙方確認后10日內(nèi)由承包人報工程所在地工程造價管理機構(gòu)審查備案。審查備案應(yīng)當提交下列資料：（一）施工許可證；（二）工程結(jié)算文件；（三）造價工程師和造價員證書；（四）工程價款支付證明；（五）其他應(yīng)當提交的資料。

　　第二十一條　工程造價管理機構(gòu)在收到工程竣工結(jié)算文件之日起5日內(nèi)，依據(jù)本辦法的規(guī)定和已備案的《建設(shè)工程施工合同》，對竣工結(jié)算文件進行備案審查。備案審查的主要內(nèi)容：（一）工程施工合同中造價條款的履行情況；（二）竣工結(jié)算是否按合同的約定進行編制和審核；（三）編審單位和人員的資質(zhì)、資格是否符合規(guī)定；（四）復(fù)核國家規(guī)定的各項規(guī)費繳納情況。

　　竣工結(jié)算文件備案審查符合相關(guān)規(guī)定的，竣工結(jié)算文件予以備案；不符合相關(guān)規(guī)定的竣工結(jié)算文件由當事人在規(guī)定的期限內(nèi)改正。

　　第二十二條　工程竣工結(jié)算文件未經(jīng)工程造價管理機構(gòu)審查備案的，不予辦理竣工驗收備案。

　　第二十三條　工程竣工結(jié)算文件經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方確認和簽章后，即作為工程結(jié)算價款支付和竣工決算的依據(jù)。

　　依法必須進行招標的工程竣工結(jié)算文件，經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方確認、簽章并經(jīng)工程造價管理機構(gòu)審查備案的，即作為工程結(jié)算價款支付和竣工決算的依據(jù)。

　　第二十四條　從事建設(shè)工程造價計價活動的工程造價咨詢企業(yè)、造價專業(yè)人員應(yīng)當依法取得相應(yīng)的資質(zhì)、資格，并應(yīng)遵守相關(guān)執(zhí)業(yè)準則和規(guī)范，在規(guī)定的范圍內(nèi)從事工程造價活動。

　　第二十五條　工程造價咨詢企業(yè)應(yīng)當依法開展咨詢服務(wù)活動，及時、準確地為委托方提供信息資料及有關(guān)報告，不得違反有關(guān)規(guī)定收取費用。

　　第二十六條　建設(shè)工程造價成果文件的編制單位和負責編制的注冊造價工程師、造價員對其編制的工程造價成果文件承擔法律責任。

　　第二十七條　凡本省建設(shè)工程造價成果文件，應(yīng)當使用符合《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》和本辦法規(guī)定的計價依據(jù)的計算機軟件編制。不符合的，不得用于本省工程造價計價活動，工程造價管理機構(gòu)應(yīng)當責令其停止使用或者予以修改。

　　第二十八條　依法必須進行招標的建設(shè)工程違反本辦法規(guī)定，不按國家和省現(xiàn)行計價依據(jù)開展計價活動的，由工程相關(guān)的行政主管部門責令改正；拒不改正的，處1萬元以上3萬元以下的罰款。相互串通、高估冒算牟取非法利益的，對直接責任人處5000元以上2萬元以下罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第二十九條　違反本辦法規(guī)定，不按規(guī)定支付工程款或者不在規(guī)定的期限內(nèi)進行工程結(jié)算的，由工程相關(guān)的行政主管部門責令改正，并處1萬元以上3萬元以下的罰款，對直接責任人給予行政處分。

　　第三十條　工程造價成果文件編制單位、編審人員違反本辦法規(guī)定，故意或者因重大過失造成所編審的工程造價成果文件錯誤，致使發(fā)包人或者承包人遭受損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任，建設(shè)行政主管部門將其不良行為記入信用檔案，并予以公示；情節(jié)嚴重的，依法注銷其資質(zhì)或執(zhí)業(yè)資格。

　　第三十一條　未取得《工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)證書》的單位從事工程造價咨詢活動的，出具的工程造價成果文件無效，由建設(shè)行政主管部門處1萬元以上3萬元以下罰款。

　　未經(jīng)注冊以造價工程師或造價員名義從事工程造價咨詢活動的，所簽署或編制的工程造價成果文件無效，由建設(shè)行政主管部門處5000元以上2萬元以下罰款。

　　第三十二條　行政主管部門及其工程造價管理機構(gòu)必須依照法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)工程造價實施監(jiān)督管理。其工作人員在建設(shè)工程造價管理中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十三條　本辦法自2008年1月1日起施行。